ДОГОВОР № _____

на монтажные и пуско-наладочные работы

 

на главную                                                                                                         _______________2007 г.

 

ООО "АГАТ", именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице генерального директора Евсеева Д.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________,  именуемый в дальнейшем " Заказчик ", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по пуску и наладке следующего котельного оборудования: _____________________________________________________________________  

1.2. Наладка и пуск вышеперечисленного оборудования проводится при полной готовности коммуникаций (топливопровода, систем тепло, водо и электроснабжения).

1.3. Производство работ при временных схемах подключения коммуникаций проводятся под ответственность Заказчика.

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН

2.1.   Заказчик  обязуется:

2.1.1. Перед началом работ произвести предоплату в размере 100 % от суммы соглашения о договорной стоимости работ что составляет:  ____________руб., (Без НДС п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ)

2.1.2. При заключении Договора представить следующие необходимые для выполнения работ документы:

- акт-наряд на пуск газа;

- акт первичного обследования технического состояния дымоходов и вентканалов;

- протокол измерения сопротивления растеканию основных  заземлителей;

- схему подключения оборудования к электросети с указанием напряжения и номинальной мощности.

2.1.3. Предоставить Подрядчику информацию об объекте с указанием полного адреса, по которому будут производиться работы, предусмотренные настоящим Договором, адреса места жительства и номера контактных телефонов  Заказчика.

2.1.4. Обеспечить свое присутствие, или присутствие своего представителя на участке Заказчика во время, назначенное для производства работ, предусмотренных настоящим Договором.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. Предъявить лицензии на заявленные виды работ (при выполнении работ на газоиспользующем оборудовании).

2.2.2. Своевременно и качественно выполнить работы, оговоренные данным Договором, при соблюдении Заказчиком  п.п. 2.1.. В объем пуско-наладочных работ входит: проверка гидравлической схемы котельной; электромонтажные работы и сборка эл.схемы оборудования; монтаж и наладка горелки; режимные испытания оборудования котельной.

2.2.3. На выполненные пуско-наладочные  работы Подрядчик устанавливает гарантию 2 месяца со дня подписания Акта приема-сдачи работ, при соблюдении п.1.2   

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 

           3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет:  0 руб.

           3.2. Транспортные расходы составляют: 0 руб.

Все расценки указаны без НДС (п.2 ст.346.11 гл. 26.2 НК РФ)

3.3 Работы, не предусмотренные настоящим Договором, оформляются отдельным актом с перерасчетом стоимости работ.

3.4. Подрядчик оставляет за собой право приостановить работы на объекте в случае невыполнения Заказчиком п.1.2

3.5. Подрядчик не принимает претензий по качеству произведенных работ в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Подрядчика и п.1.2. настоящего Договора.

3.6. Подрядчик не принимает претензий по качеству произведенных работ в случае невыполнения Заказчиком рекомендаций по использованию оборудования или в случае порчи оборудования по вине Заказчика.

3.7. Стороны не несут ответственность за невыполнение условий Договора по причине стихийных бедствий (пожар, наводнение, землетрясение и т.п.). В этом случае срок Договора продлевается по договоренности сторон.

 

                             4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, стороны должны стремиться разрешать с помощью переговоров.

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде по местонахождению Подрядчика, в установленном законодательством  РФ порядке.

 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

По факту производства работ дополнительно будет выставлен счет на материалы для монтажа системы электрообеспечения оборудования котельной


6. СРОК   ДЕЙСТВИЯ   ДОГОВОРА

     Дата и время начала работ:      по предварительному согласованию

     Окончание работ: _________________________________________________

 

7. РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик :

Подрядчик:

ООО  " АГАТ ",

Адрес :

142715, М .О. Ленинский р-н., Коробово-1, Малиновая 20 стр.1

тел. раб :  

Тел/факс: (095) 940-93-96 (многоканальный)

тел дом :  

ИНН 5009001255, КПП 500901001

тел моб:   

Р/с 40702810900040000350

 

к/с  30101810900000000537

 

ФЗАО « Газэнергопромбанк » в г. Видное                 БИК 044695537           

 

                     ЗАКАЗЧИК                                                     ПОДРЯДЧИК

 

 

М.П._________________________                   М.П._________________________

                      / подпись /                                                          / подпись /